O ewentualne kary dla wykonawcy ul. Trentowskiego

Pytanie: W związku z kolejnymi opóźnieniami na inwestycji remontu ul. Trentowskiego prosimy o podanie powodów opóźnień oraz czy wykonawca zapłaci karę za te opóźnienia?

Redakcja: iswinoujscie.pl

Odpowiedź: Przesunięcie terminu wykonania zadania związane jest z wprowadzoną w trakcie realizacji zmianą w dokumentacji projektowej, wprowadzającą możliwość obsługi np. dorożek lub innych pojazdów obsługi podróżnych z zatoki postojowej. Z uwagi na to, że zmiana w zakresie wykonania umowy była zainicjowana przez zamawiającego, nie ma podstaw do naliczenia kar umownych dla Wykonawcy.