O budowę tunelu

Pytanie: Mam kilka pytań odnośnie tunelu.

1. Kiedy wykonawca złożył wniosek o przedłużenie prac i na jaki okres
2. Główny powód opóźnienia
3. Kto rozpatruje wniosek - prezydent, komisja?
4. Kiedy będzie wiadomo jaka jest decyzja?

Redakcja: Gazeta turystyczna

Odpowiedź:
1.
- Wykonawca 18.11.2021 złożył wniosek o zmianę Umowy w zakresie przedłużenia realizacji zamówienia o 119 dni kalendarzowych – co oznacza datę 15.01.2023.
2.
Główny powód  wskazany we wniosku przez Wykonawcę to wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem Covid-19 , w szczególności w okresie  produkcji i dostawy Maszyny TBM.
3.
Wniosek został skierowany do Zamawiającego. Będzie rozpatrywany przez Inżyniera Kontraktu i Inwestora Zastępczego, których rekomendacja posłuży Zamawiającemu do podjęcia decyzji.
4.
Wniosek rozpatrywany jest na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, co oznacza, że Zamawiający przekazuje swoje stanowisko w zakresie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów w terminie 14 dni. Jeśli konieczne jest uzupełnienie dokumentów, to termin 14 dniowy biegnie od początku.